于______年____月__日竣工。
．九工程质量：________________________。
二条 合同价款、付款方式及结算
．一合同单价：________________________。
．二合同总价款：______________________。
．三付款方式及期限：__________________。
．四计算制度：________________________。
三条 甲方责任
．一 甲方根据合同要求及时付款，因款项不到位而造成的工期延误由甲方承担。
．二甲方负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收。
．三 开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
．四 指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
．五 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担应费用。
．六如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应应审批手续。
．七开工前双方对前期工程进行验收后交于乙方管理，如以后出现损坏由乙方负责。
．八协调处理好建设单位及各分包单位与乙方在施工程序的合作，协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等职业。
四条 乙方责任
．一参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度规划交甲方审定。
．二 指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
．三 严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
．四遵守民族或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏这篇文章小编将。做好施工现场保卫和垃圾消纳等职业，处理好由于施工带来的扰民难题及与周围单位（住户）的关系。
．五 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
．六工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保，成品保护费用由乙方负责。
．七做好现场安全文明施工，否则甲方有取追究乙方责任，并按施工现场管理制度执行。
五条 工期的约定
．一甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
．二 甲方未按合同规定支付工程进度款而影响施工进度，工期顺延。
．三 因甲方未按约定完成职业，影响工期，工期顺延。
．四 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
．五因设计变更或非乙方缘故造成的停电、停水、停气及不可抗力影响影响，导致停工八小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
六条 工程验收
．一在施工经过中分下列阶段对工程质量进行联合验收；
一）材料验收；
二）隐蔽工程验收；
三）竣工验收；
．二甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。如甲方在接到验收通知单的二四小时内不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，但由此造成停工，工期顺延。若复验合格，甲方应承担复验费用；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担。
．三对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按延期交付的标准支付违约金。
．四工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后___日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，乙方应向甲方提交完整的竣工资料；
．五双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程现场的全部安全，严把火灾关，如引起火灾全部损失由乙方承担；
．六本工程自验收合格双方签字之日起，乙方所施工的工程在正常使用和维护条件下，使用年限不应少于年，保修期限为 年。
七条 违约责任。
．一 由于甲方缘故导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方按____元／天计算，支付乙方的损失。甲方不按合同的约定支付款，每延期一天，按付款额的 %支付滞纳金。
．二 由于乙方缘故，逾期竣工，乙方按天／元计算，向甲方支付违约金。
八条 不可抗力
．一由于战争和严重的火灾、洪水、台风、地震等属于人力不可抗拒的缘故。导致一方不能履行合同时，不履行方应在 七 日内通知另一方，并在 一四 日内向对方提供有效的法律证明文件和详细书面。允许延期履行、部份履行或不履行合同，免除违约责任。
九条 争议或纠纷处理
．一 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
．二 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。
十条 补充条款：___________________________________。
方(盖章)：____________________ 乙方(盖章)：____________________
定代表人：____________________ 法定代表人：____________________
营地址：______________________ 经营地址：______________________
托代理人（签字）：____________ 委托代理人（签字）：____________
话：__________________________ 电话：__________________________
真：__________________________ 传真：__________________________
户银行：______________________ 开户银行：______________________
期：__________年______月____日 日期：__________年______月____日
“
